• Москва и обл.
  • Санкт-Петербург и обл.
  • Федеральный номер

Договор купли продажи строительных материалов образец


Информация должна содержать данные о характере обстоятельств,оценку их влияния на исполнение стороной своихобязательствпонастоящему Договору и на срок исполнения обязательств. 5.3. Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнитьобязательствапонастоящемуДоговору,приложитс учетомположений Договора все усилия к тому,чтобы как можно скорее компенсировать последствия невыполнения обязательств. 6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 6.1.Все споры и ракзногласия,которые могут возникнутьвходе исполнениянастоящегодоговора,будутразрешаться сторонами путем переговоров. 6.2.В случаеневозможностиразрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд. Во всемостальном,чтонеоговореновнастоящемдоговоре, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

Договор купли-продажи строительных материалов — образец

Оценить Тип файла Текстовый документ Тип документа: Договор ДОГОВОР Nо. КУПЛИ-ПРОДАЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ г. » » 20 г. , именуем в (наименование предприятия, организации) дальнейшем «Продавец», в лице , (должность, фамилия, и.о.) действующего на основании , с одной стороны, (Устава, положения) и гр. , именуем в (фамилия, имя, отчество) дальнейшем «Покупатель»,сдругойстороны,заключилинастоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Продавецпродает,апокупательпокупаетстроительные материалы в ассортименте и по ценам указанным в приложенииNо.1к данному договору.
2. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1. Сумма настоящего договора составляет рублей. 2.2. Все расчеты между сторонами производятся только за наличный расчет. 2.3.

Договор купли-продажи строительных материалов

Инфоinfo
Примерный договор купли-продажи облигаций государственного сберегательного займа российской федерации первой серии примерный договор купли-продажи облигаций государственного сберегательного займа российской федерации первой серии г. москва «» 1995 г…

  • Договор купли-продажи недвижимости Договор купли-продажи недвижимости на основании договора купли-продажи недвижимости продавец передает покупателю в собственность недвижимость (это может быть здание, земельный участок…
  • Образец. Заявление о принесении протеста на заочное решение суда о признании договора купли-продажи недействительным Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец. Заявление о принесении протеста на заочное решение суда о признании договора купли-продажи недействительным прокурору г.

заявление о принесении протеста на заочное решение народного суда г.

Договор купли-продажи строительных материалов образец

Поставка является разновидностью купли-продажи, и потому к ней применимы положения ГК РФ о купле-продаже (параграф 2 ГК РФ). К существенным условиям договора помимо предмета относится также срок поставки. Договор поставки имеет особенности, которые нужно отразить:

  1. Поставка может быть произведена партиями.
    Важноimportant
    В этом случае и оплата может производиться частями, что следует указать в договоре. Порядок поставки партиями регламентирован ст. 508 ГК РФ.
  2. Товар должен быть поставлен в оговоренном сторонами количестве, комплектности, ассортименте и т. д.
  3. Направленность предмета договора — для осуществления покупателем предпринимательской деятельности. В противном случае договор поставки не может быть заключен и будет являться обычным договором купли-продажи, т.

е.

Договор купли-продажи строительных материалов

При непоставке строительных материалов, указанных в приложении №1 к настоящему договору, Продавец возвращает Покупателю сумму договора и уплачивает штраф в размере % годовых от суммы договора и штрафные санкции предусмотренные п. 4.2. настоящего договора. 4.4. За просрочку платежа Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере % от суммы договора и пеню в размере % от суммы договора за каждый день просрочки. 4.5. При поставке некачественных строительных материалов Покупатель имеет право требовать соразмерное уменьшение цены, устранение недостатков товара, безвозмездное возмещение расходов на устранение недостатковв течение .
5. ФОРС-МАЖОР 5.1.

Вниманиеattention
ВНИМАНИЕ! Как правило, в предмете договора не указывается весь перечень стройматериалов, подлежащих передаче покупателю, а составляется спецификация, которая является неотъемлемой частью договора. Одним из условий сделки по купле-продаже является передача товара надлежащего качества, которое должно соответствовать либо условиям договора, либо положениям нормативных актов, технических регламентов, ГОСТов. Например, ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия.

Образец договора купли-продажи стройматериалов можно скачать ниже: Скачать образец Договор поставки как разновидность договора купли-продажи стройматериалов между юридическими лицами Если речь идет о договоре купли-продажи с целью использования полученного товара в предпринимательской деятельности, то он будет называться договором поставки.
Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнить обязательства по настоящему Договору, приложит с учетом положений Договора все усилия к тому, чтобы как можно скорее компенсировать последствия невыполнения обязательств. 6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 6.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. 6.2.В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем договоре, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны и имеет равную юридическую силу. 7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ПродавецЮр.
Договор купли-продажи может содержать в себе дополнительные пункты, такие как:

  • порядок оплаты (полная предоплата, авансовые платежи, рассрочка);
  • условия гарантии и послепродажного обслуживания;
  • ответственность сторон в случае ненадлежащего исполнения условий договора и др.

Судебные споры, связанные со сделками со стройматериалами Строительный материал требует специальных условий хранения. При их несоблюдении покупатель не может жаловаться на качество предоставленного товара. В силу ч. 1 ст. 476 ГК РФ продавец отвечает за недостатки товара, если покупатель докажет, что они образовались до его передачи покупателю или по причинам, возникшим до этого момента. Бремя доказывания брака в случае подобного заявления истца-покупателя по общему правилу лежит на нем.
Так, постановлением 1-го ААС от 28.11.2011 № 01АП-5637/11 апелляционная жалоба истца-покупателя была оставлена без удовлетворения по причине отсутствия доказательства надлежащего хранения товара в течение длительного времени (больше года) и доказательств, подтверждающих размеры убытков. Апелляционная и кассационная инстанция оставили вынесенное судебное решение без изменения. Поставка является частным случаем купли-продажи строительных материалов. Основным спором по договору поставки являются претензии покупателя к качеству материала. Если покупателем был нарушен порядок приемки привезенного товара, доказать поставку некачественного материала ему будет трудно, а то и невозможно (определение ВАС РФ от 31.07.2014 № ВАС-10400/14). Таким образом, бремя доказывания предоставления некачественного строительного материала по договору поставки стройматериалов лежит на покупателе.

Договор купли продажи строительных материалов образец

Стороны соглашаются, что за исключением сведений, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не могут составлять коммерческую тайну юридического лица, содержание Договора, а также все документы, переданные Сторонами друг другу в связи с Договором, считаются конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны.6.6. Для целей удобства в Договоре под Сторонами также понимаются их уполномоченные лица, а также их возможные правопреемники.6.7. Уведомления и документы, передаваемые по договору купли-продажи строительных материалов, направляются в письменном виде по следующим адресам: и т.д… Весь образец договора купли-продажи строительных материалов в прикрепленном файле.

Этот документ может быть вам полезен: Предварительный договор купли продажи квартиры.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Бесплатная консультация, звоните прямо сейчас: