• Москва и обл.
  • Санкт-Петербург и обл.
  • Федеральный номер

Договор оказания услуг разрешение на строительство


Заказчика архитектурно-планировочное задание, иные сведения и исходные документы, необходимые для проектирования и строительства архитектурного объекта. 3.1.2. Осуществлять защиту согласованных с Заказчиком архитектурных решений при их экспертизе и рассмотрении в соответствующих органах. 3.1.3.Общая стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору определяется равной 360 000,00 рублей и складывается из:

  • стоимости услуг за получение Разрешения на привлечение и использование иностранных работников в размере 3000 (три тысячи ) рублей за одного человека;
  • стоимости услуг за получение индивидуальных Разрешений на работу иностранному гражданину в размере 1000 (одной тысячи) рублей за каждого заявленного человека.

3.2.Платежи осуществляются Заказчиком путем перечисления средств на банковский счет Исполнителя согласно его реквизитам, указанным в настоящем Договоре. 3.3.

Договор оказания услуг разрешение на строительство

При отсутствии возражений Заказчик подписывает акт сдачи-приемки либо предоставляет в течение 5 (пяти) рабочих дней мотивированные возражения. 5. Ответственность Сторон. 5.1. При неисполнении обязательств или при ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 6. Порядок разрешения споров и заключительные положения.
6.1. Стороны предпримут все возможное для разрешения споров путем переговоров. 6.2. В случае не достижения соглашения между Сторонами, все споры, связанные с исполнением, изменением и расторжением настоящего Договора, рассматриваются в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 6.4.

Договор на оказание услуг по получению разрешения на

Важноimportant
By Артем Макаров / 2nd Апрель, 2018 / Земельное право / No Comments Утвердить или отклонить дополнительные расходы в течение дней с момента представления Исполнителем дополнительной сметы. 2.2.5. Принять созданный архитектурный объект в течение дней с момента сдачи его Исполнителем. 2.2.6. Выплатить Исполнителю вознаграждение в размере, указанном в настоящем договоре, при подписании акта приема-передачи архитектурного объекта.

3.
Инфоinfo
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 3.1. Исполнитель вправе: 3.1.1. Запрашивать и получать от Заказчика архитектурно-планировочное задание, иные сведения и исходные документы, необходимые для проектирования и строительства архитектурного объекта. 3.1.2. Осуществлять защиту согласованных с Заказчиком архитектурных решений при их экспертизе и рассмотрении в соответствующих органах.

3.1.3.

Договор оказания услуг технического заказчика (в строительстве)

Разрешения на работу иностранному гражданину для иностранных сотрудников Заказчика в количестве 90 человек Заказчик осуществляет оплату 90 000,00 рублей, в течение трех банковских дней после демонстрации Исполнителем Заказчику Разрешений на работу иностранному гражданину. 3.8.Разрешения на работу иностранному гражданину для иностранных сотрудников Заказчика в количестве 90 человек передаются Заказчику после зачисления денежных средств, указанных в п.3.8. на расчетный счет Исполнителя в течение рабочего дня. 3.9.В случае если получение Разрешений на работу иностранному гражданину иностранным работникам Заказчика будет происходить не единовременно, Заказчик обязуется оплатить Исполнителю, за каждое Разрешения на работу иностранному гражданину, полученное при повторном обращении в УПДМ ГУВД МО в течение трех банковских дней после демонстрации Исполнителем Заказчику Разрешения. 3.10.

Договор об оказании услуг архитектором

Принимать на себя по поручению Заказчика руководство разработкой всех разделов документации для строительства. 3.1.4. Содержание:

  • Договор на оказание услуг по получению разрешения на
  • Договор оказания услуг технического заказчика (в строительстве)
  • Договор об оказании услуг архитектором
  • Договор на оказание услуг по получению разрешения на строительство
  • Договор оказания услуг разрешение на строительство

Договор на оказание услуг по получению разрешения на Разработать проектную документацию для выполнения указанного архитектурного задания и согласовать ее с Заказчиком. 3.2.3. Представить Заказчику на утверждение смету предполагаемых расходов (Приложение N ).3.2.4.
3.2.5. Сдать Заказчику архитектурный объект в сроки, оговоренные настоящим договором. 3.2.6.

Договор на оказание услуг по получению разрешения на строительство

Утвердить или отклонить дополнительные расходы в течение дней с момента представления Исполнителем дополнительной сметы. 2.2.5. Принять созданный архитектурный объект в течение дней с момента сдачи его Исполнителем. 2.2.6. Выплатить Исполнителю вознаграждение в размере, указанном в настоящем договоре, при подписании акта приема-передачи архитектурного объекта.


3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 3.1. Исполнитель вправе: 3.1.1. Запрашивать и получать от Заказчика архитектурно-планировочное задание, иные сведения и исходные документы, необходимые для проектирования и строительства архитектурного объекта. 3.1.2. Осуществлять защиту согласованных с Заказчиком архитектурных решений при их экспертизе и рассмотрении в соответствующих органах.

3.1.3. Принимать на себя по поручению Заказчика руководство разработкой всех разделов документации для строительства. 3.1.4.

Договор оказания услуг разрешение на строительство

Настоящего договора; 2.1.4. представлять интересы Заказчика в государственных органах; 2.1.5. информировать Заказчика о ходе выполнения своих обязательств; 2.1.6. передать полный комплект разрешительных документов, определенный в п.1.1. настоящего договора 2.2. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю необходимые для производства перечисленных работ документы, оплатить госпошлину и осуществить полную оплату за выполненные работы после подписания Акта сдачи-приемки услуг, согласно п.3. настоящего Договора. 2.3. По завершении оказания Исполнителем услуг в полном объеме, под чем подразумевается получение Заказчиком Разрешения на привлечение иностранной рабочей силы на 90 человек и Разрешений на работу иностранному гражданину для иностранных работников Заказчика в количестве 90 (девяносто) человек, Стороны обязуются подписать Акт сдачи-приемки работ.
2.4.
Разрешения на работу иностранному гражданину передаются Заказчику после оплаты услуг Исполнителя. 3.11. В момент передачи Исполнителем Заказчику Разрешений, Стороны договорились подписать Акт сдачи-приемки работ по выполнению Исполнителем всего комплекса работ. 3.12. Все налоги, государственные пошлины и сборы, взимаемые и уплачиваемые в связи с исполнением данного Договора, оплачивает Заказчик.


3.13. Обязательства Заказчика по осуществлению платежей считаются выполненными по зачислению соответствующего платежа на банковский счет Исполнителя. 4. Приемка. 4.1. По выполнении Исполнителем услуг в полном объеме, под, чем подразумевается получение Заказчиком Разрешения на привлечение иностранной рабочей силы и Разрешения на работу иностранному гражданину для иностранных сотрудников Заказчика в количестве 90 человек, Исполнитель предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ. 4.2.
Центр Занятости населения Центрального Административного округа г. Внимание Москвы, Управление федеральной государственной службы занятости населения по городу Москве, Управление Федеральной Миграционной Службы по городу Москве, в срок, указанный в п. 1.2. Договор об оказании услуг архитектором Перечень документов, необходимых для выполнения Исполнителем обязательств перед Заказчиком приводится в дополнительном Соглашении, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.6.6.

Вниманиеattention
Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 6.7. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 6.8. Заказчик и Исполнитель готовы в процессе выполнения работ обсуждать дополнительные условия.

Поручить Исполнителю право представлять Заказчика при заключении договоров подряда на выполнение работ по созданию архитектурного объекта и договоров купли-продажи при закупке необходимых материалов. 2.1.4. Осуществлять финансовый контроль над расходованием выделенных средств и контроль качества выполняемых работ и используемых материалов. 2.1.5. Требовать от Исполнителя замены ненадлежащих материалов и исправления всех недостатков, выявленных им в результате проверки. 2.2.

Заказчик обязан: 2.2.1. Поручить Исполнителю выполнить вышеуказанное архитектурное задание. 2.2.2. Давать Исполнителю пояснения в процессе выполнения задания по поводу желаемого результата. 2.2.3. Утвердить смету расходов в течение дней с момента ее предоставления Исполнителем и выдать утвержденную в смете сумму.

2.2.4.

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 4.1. Исполнитель обязан приступить к работе с » » г. Вариант: с момента подписания настоящего договора. 4.2. Промежуточные сроки выполнения работы: 4.2.1. Разработка архитектурного проекта и архитектурно-планировочной документации производится в течение с момента начала работы.

4.2.2. Получение разрешения на строительство в органах архитектуры и градостроительства осуществляется в течение . 4.2.3. Подготовка к строительству, включающая в себя закупку необходимых материалов и заключение договоров подряда на строительство архитектурного объекта, составляет . 4.3. Исполнитель обязан сдать архитектурный объект Заказчику не позднее . 5. ЦЕНА РАБОТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 5.1. Цена работы включает в себя компенсацию издержек Исполнителя и его вознаграждение. 5.2. Исполнителю устанавливается вознаграждение в размере . 5.3.
Технический Заказчик: — распоряжается выделенными денежными и материальными средствами для строительства объекта и несет материальную и иную, предусмотренную действующим законодательством ответственность; — несет ответственность за целевое и своевременное использование ресурсов, соблюдение строительных норм и правил при проектировании и строительстве объекта, за качество принимаемых проектных решений, материалов, конструкций, оборудования и строительно-монтажных работ, сроки ввода объекта в эксплуатацию. 4.5. Стороны не несут ответственности в случае, если неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы: военными действиями, объявлением чрезвычайного положения, стихийным бедствием значительной разрушительной силы и т. п. 4.6.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Бесплатная консультация, звоните прямо сейчас: